《合同法》規(guī)定承包人可順延工期的法條共有三條?！?a href=http://m.hbhongyijixie.com/doc/hetongfa/>合同法》第278條規(guī)定：“隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。”《合同法》第283條規(guī)定：“發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。”《合同法》第284條規(guī)定：“因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用?！眴栴}是這三條規(guī)定對順延工期使用的詞語都是“可以”。就法律意義而言，“可以”是一個任意性的模態(tài)詞，對《合同法》上述三條法律規(guī)定的事由，法官有權根據(jù)案件實際情況進行自由裁量，可以判決順延工期，也可以判決不順延工期。至于法官應根據(jù)什么作為標準進行裁量，法律本身并無規(guī)定。
針對法官對是否順延工期的自由裁量權過大的弊端，司法解釋第17條對此作出統(tǒng)一規(guī)定：“發(fā)包人違反合同法第278條、283條和284條規(guī)定，承包人應當及時書面催告發(fā)包人在合理期限內履行義務。發(fā)包人在合理期限內未履行義務，承包人有權要求發(fā)包人賠償因此造成的停工、窩工等損失，并相應順延工期?！庇辛诉@樣的統(tǒng)一執(zhí)法尺度，司法解釋頒布施行之后，承包人及時發(fā)出書面催告即辦理順延工期簽證，將成為企業(yè)合同履約管理的重要內容，同時也成為關于要求在拖欠工程款等事由的前提下順延工期能否得到支持的分水嶺。
拖欠農民工工資是拖欠工程款派生的直接影響社會穩(wěn)定的大問題，而且農民工工資問題還往往因為工程轉包或不規(guī)范分包使問題更加復雜。在立法層面，農民工工資問題的合同載體勞務合同，甚至在目前建設工程法律框架中沒有任何法律、法規(guī)有所涉及。對于農民工的拖欠工資問題，司法解釋第29條對農民工工資問題作出特別的保護性規(guī)定：“違法分包合同和轉包合同被確認無效，實際施工人與發(fā)包人已全面實際履行合同并形成事實上的權利義務關系，實際施工人向發(fā)包人主張權利的，人民法院應當支持。實際施工人以分包人、轉包人和發(fā)包人為共同被告起訴的，請求承擔連帶責任的，應予支持?！彼痉ń忉屪鞒鲞@樣的規(guī)定，可以從我國《民事訴訟法》第97條尋找到依據(jù)。該法條規(guī)定：“人民法院對下列案件，根據(jù)當事人的申請，可以裁定先予執(zhí)行：（一）追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費、撫恤金、醫(yī)療費用的；（二）追索勞動報酬的；（三）因情況緊急需要先予執(zhí)行的?！北救苏J為司法解釋對解決農民工工資作這樣的規(guī)定有法律依據(jù)。
⊙聲明：本頁內容僅代表發(fā)帖者個人觀點，不代表本站同意其觀點和對其真實性負責，如涉及侵權或違法違規(guī)，請點此舉報。
⊙相關內容
·施工合同的工程欠款
為解決當事人在合同效力、解除條件、價款結算、質量缺陷等方面的爭議，最高人民法院于2004年10月制定了《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第22條規(guī)定：“當事人約定按照固定價結算工程價款，一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定的，不予支持。”該條確立了......
·在借條上加蓋項目部印章的行為性質...
項目部公章的使用范圍一般限于工程報告、計量、變更及決算資料方面，不包括對外借款用途。但從建筑行業(yè)現(xiàn)實情況來看，部分建設施工單位不規(guī)范，使用項目部公章確認原材料供貨、工人勞動報酬數(shù)額等債權債務關系的情形也不鮮見，故對在借條上加蓋項目部印章的行為，應結合出具人的職......
·發(fā)包方能否以承包方未開發(fā)票為先履...
我國《民法典》第五百二十六條對先履行抗辯權的規(guī)定為："當事人互負債務，有先后履行順序，應當先履行債務一方未履行的后履行一方有權拒絕其題行請求。先履行一方履行債務不符合約定的，后履行一方有權拒絕其相應的履行請求。”先履行抗辯權，是指依照合同約定或法律規(guī)定負有先履行......
·工程款拖欠的原因
在一個工程項目建設中，從政府審批到建設單位發(fā)包，從勘察、設計、施工單位承包到建設單位驗收，構成一條前后銜接的鏈條，其中任何一個環(huán)節(jié)發(fā)生意外，都可能造成工程款拖欠。有的建設單位在資金不足、融資渠道還未落實的情況下，便盲目上馬。有的建設單位甚至先上馬，后籌資......
·深圳市寶安區(qū)看守所
廣東省深圳市寶安區(qū)看守所地址：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鎮(zhèn)九圍居委會，簡稱“深圳西鄉(xiāng)看守所”、“深圳九圍看守所”，位置導航：從西鄉(xiāng)鎮(zhèn)九圍居委會在前行..個紅燈左手路口即到。友情提示：深圳市寶安區(qū)看守所不準家屬會見，只有律師才能見到犯罪嫌疑人，需......
·啟東市看守所
啟東市看守所位于江蘇省啟東市匯龍鎮(zhèn)長江路，是啟東市...看守所，俗稱啟東呂四看守所。啟東刑事律師提示：啟東市看守所不準家屬探視，只有律師才能見到被拘留的犯罪嫌疑人，聘請律師去啟東市看守所會見面談、了解案情、取保候審、提供法律幫助、確定是......
 浙江 溫.律師 |
 副主任律師 法學碩士 執(zhí)業(yè)11年 |
 18667830319 |
 |
 上海 羅東升律師 |
| 主任律師 |
| 18516500148 |
|
 江蘇 史微微律師 |
| 部門主任 法學學士 |
| 19850716853 |
|
 福建 呂超律師 |
| 執(zhí)業(yè)11年 |
| 13147094815 |
|
 福建 陳建青律師 |
| 主任律師 執(zhí)業(yè)22年 |
| 18567906376 |
|
 上海 黃曉棟律師 |
| 法學學士 執(zhí)業(yè)11年 |
| 18667830319 |
|
美國磊若軟件公司在范圍內的大規(guī)模訴訟，雖然獲得了一部分.的支持，但是也并非沒有例外，云南省高院就強勢駁回了磊若的訴訟請求，極大地振奮人心。鄭州地區(qū)的磊若公司起訴案件，可以聯(lián)系河南薈智源策律師事務所周華律師代理，給你專業(yè)的建議和服務.......
·膠州王曉峰律師受...邀請作“青少年犯罪預防”法治講座
2018年12月21日，山東誠功（膠州）律師事務所王曉峰律師受膠州市教體局、膠州市.邀請，為膠州市第二十一中學全體學生作“青少年犯罪預防”專題法律講座。講座采用“現(xiàn)場+多媒體視頻”同步直播的方式進行。王曉峰律師從青少年犯罪基本法律知識入手，為同學們介......
