建設工程質量保證金管理辦法
第一條 為規范建設工程質量保證金管理，落實工程在缺陷責任期內的維修責任，根據《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證金的通知》和《基本建設財務管理規則》等相關規定，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱建設工程質量保證金(以下簡稱保證金)是指發包人與承包人在建設工程承包合同中約定，從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金。
缺陷是指建設工程質量不符合工程建設強制性標準、設計文件，以及承包合同的約定。
缺陷責任期一般為1年，最長不超過2年，由發、承包雙方在合同中約定。
第三條 發包人應當在招標文件中明確保證金預留、返還等內容，并與承包人在合同條款中對涉及保證金的下列事項進行約定：
(一)保證金預留、返還方式;
(二)保證金預留比例、期限;
(三)保證金是否計付利息，如計付利息，利息的計算方式;
(四)缺陷責任期的期限及計算方式;
(五)保證金預留、返還及工程維修質量、費用等爭議的處理程序;
(六)缺陷責任期內出現缺陷的索賠方式;
(七)逾期返還保證金的違約金支付辦法及違約責任。
第四條 缺陷責任期內，實行國庫集中支付的政府投資項目，保證金的管理應按國庫集中支付的有關規定執行。其他政府投資項目，保證金可以預留在財政部門或發包方。缺陷責任期內，如發包方被撤銷，保證金隨交付使用資產一并移交使用單位管理，由使用單位代行發包人職責。
社會投資項目采用預留保證金方式的，發、承包雙方可以約定將保證金交由第三方金融機構托管。
第五條 推行銀行保函制度，承包人可以銀行保函替代預留保證金。
第六條 在工程項目竣工前，已經繳納履約保證金的，發包人不得同時預留工程質量保證金。
采用工程質量保證擔保、工程質量保險等其他保證方式的，發包人不得再預留保證金。
第七條 發包人應按照合同約定方式預留保證金，保證金總預留比例不得高于工程價款結算總額的3%。合同約定由承包人以銀行保函替代預留保證金的，保函金額不得高于工程價款結算總額的3%。
第八條 缺陷責任期從工程通過竣工驗收之日起計。由于承包人原因導致工程無法按規定期限進行竣工驗收的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計。由于發包人原因導致工程無法按規定期限進行竣工驗收的，在承包人提交竣工驗收報告90天后，工程自動進入缺陷責任期。
第九條 缺陷責任期內，由承包人原因造成的缺陷，承包人應負責維修，并承擔鑒定及維修費用。如承包人不維修也不承擔費用，發包人可按合同約定從保證金或銀行保函中扣除，費用超出保證金額的，發包人可按合同約定向承包人進行索賠。承包人維修并承擔相應費用后，不免除對工程的損失賠償責任。
由他人原因造成的缺陷，發包人負責組織維修，承包人不承擔費用，且發包人不得從保證金中扣除費用。
第十條 缺陷責任期內，承包人認真履行合同約定的責任，到期后，承包人向發包人申請返還保證金。
第十一條 發包人在接到承包人返還保證金申請后，應于14天內會同承包人按照合同約定的內容進行核實。如無異議，發包人應當按照約定將保證金返還給承包人。對返還期限沒有約定或者約定不明確的，發包人應當在核實后14天內將保證金返還承包人，逾期未返還的，依法承擔違約責任。發包人在接到承包人返還保證金申請后14天內不予答復，經催告后14天內仍不予答復，視同認可承包人的返還保證金申請。
第十二條 發包人和承包人對保證金預留、返還以及工程維修質量、費用有爭議的，按承包合同約定的爭議和糾紛解決程序處理。
第十三條 建設工程實行工程總承包的，總承包單位與分包單位有關保證金的權利與義務的約定，參照本辦法關于發包人與承包人相應權利與義務的約定執行。
第十四條 本辦法由住房城鄉建設部、財政部負責解釋。
第十五條 本辦法自2017年7月1日起施行，原《建設工程質量保證金管理辦法》(建質[2016]295號)同時廢止。
⊙聲明：本頁內容僅代表發帖者個人觀點，不代表本站同意其觀點和對其真實性負責，如涉及侵權或違法違規，請點此舉報。
⊙相關內容
·困難職工申請書范文怎么寫？
困難職工申請書范文怎么寫？在實際生活中，往往會有部分員工的家庭的負擔很重。面對這種情況，員工可以向所在單位提出困難職工申請。但很多員工其實并不知道困難職工申請該怎么寫，又有什么內容和格式要求呢。在這里，的我們為您準備了一篇困難職工申請書范文。一、困難職工申請書......
·很多時候，在提前終止勞動合同的情...
很多時候，在提前終止勞動合同的情況下，可能用人單位需要對勞動者做出一定的補償，也就是支付經濟補償金。但是就這個終止勞動合同的補償金，您知道應該怎么計算嗎？我們收集了相關資料，馬上為你做詳細解答。一、哪些情形終止勞動合同有補償金?以下情形終止勞動合同，用人單位......
·《屋面工程質量驗收規范》最新內容...
《屋面工程質量驗收規范》最新內容是什么？在我們現實生活中，每當有什么建筑工程展開時，質量問題是您最為重視的。在這其中，房屋的工程質量問題更是會引人注目。那么，一般的屋面工程是如何進行驗收的呢?下面就讓我們根據《屋面工程質量驗收規范》最新內容為您進行解讀。一、屋......
·傷殘鑒定和工傷鑒定結果通用嗎
對于我國公民來說，其實國家制定的好多基本法規，都是切實維護公民的基本利益的。在遇到員工工傷這樣的事情以后，其實對各位勞動者來說，一定要盡最大的努力爭取到自己所有合法的權益。比如說，我們可以做傷殘鑒定，也可以做工傷鑒定，在下文我們將為您介紹一下，傷殘鑒定和工傷鑒......
·馬鞍山勞動仲裁
需要免費勞動法律咨詢的，請撥打勞動保障監督咨詢電話:12333，12333，12333需要委托律師的，可以聯系馬鞍山勞動仲裁律師，為當事委托人提供工傷賠償、勞動糾紛訴訟、勞動工傷訴訟等工傷案件代理服務,維護當事人的。★馬鞍山勞動仲裁律師解答法律......
·南京工傷律師
南京工傷律師代理南京勞動工傷案件，南京工傷賠償律師、南京工傷認定律師、南京工傷保險律師為勞動者免費提供勞動合同法律咨詢,南京勞動工傷律師代理南京工傷認定、南京工傷賠償、南京工傷保險賠償等案件的勞動仲裁和法院訴訟。★南京工傷律師解讀工傷賠償......
 安徽 黃賢柏律師 |
 法學學士 執業14年 |
 15551750882 |
 |
 江蘇 姜春律師 |
| 副主任 執業15年 |
| 18261971312 |
|
 上海 羅東升律師 |
| 主任律師 |
| 18516500148 |
|
 上海 趙海晨律師 |
| 法學碩士 執業23年 |
| 18868876507 |
|
 江蘇 章浩律師 |
| 副主任 法學學士 |
| 18951945636 |
|
 廣東 魏向陽律師 |
| 副主任 |
| 13147094815 |
|
通常來說，離婚的方式有很多種，如果夫妻雙方不能達成協議，則需要訴訟離婚。那么，訴訟離婚要到哪里去辦理呢?如果您對此感到好奇或者困惑的話，那就看看下面由吳丁亞律師針對這一問題為您搜集整理的相關資料吧。 ......
·常州市市區縣勞動人事爭議仲裁院立案地址、聯系電話、辦公時間
來源： 發布于：2022-05-30 瀏覽：295次常州市各轄市區勞動人事爭議仲裁立案窗口區屬 受理地址 聯系電話 對外受理時間市本級 常州市局前街28號 0519-86811930 上午9:00-11：30；下午1：30-5：00溧陽市 溧陽市南環路65號B樓3樓 0519-8726982......
