由于建筑工程在多個環節都有可能出現事故、工程錯誤和質量問題，在出現問題時承包人可提出索賠要求，該程序稱為工程索賠。索賠要求必須在期限之內提出，否則發包人有權拒絕 。但并非所有索賠都可完成，必須在審核該索賠是否符合規定后才可使其成立。工程索賠有很多種分類，工程索賠的種類規定是什么?以下是相關資料：
一、承包人的索賠程序
(一)承包人提出索賠要求
1、發出索賠意向通知。索賠事件發生后，承包人應在索賠事件發生后的28天內向工程師遞交索賠意向通知，聲明將對此事件提出索賠。該意向通知是承包人就具體的索賠事件向工程師和發包人表示的索賠愿望和要求。如果超過這個期限，工程師和發包人有權拒絕承包人的索賠要求。索賠事件發生后，承包人有義務做好現場施工的同期記錄，工程師有權隨時檢查和調閱，以判斷索賠事件造成的實際損害。
2、遞交索賠報告。索賠意向通知提交后的28天內，或工程師可能同意的其他合理時間，承包人應遞送正式的索賠報告。索賠報告的內容應包括：事件發生的原因，對其權益影響的證據資料，索賠的依據，此項索賠要求補償的款項和工期展延天數的詳細計算等有關材料。
如果索賠事件的影響持續存在，28天內還不能算出索賠額和工期展延天數時，承包人應按工程師合理要求的時間間隔(一般為28天)，定期陸續報出每一個時間段內的索賠證據資料和索賠要求。在該項索賠事件的影響結束后的28天內，報出最終詳細報告，提出索賠論證資料和累計索賠額。
(二)工程師審核索賠報告
1、工程師審核承包人的索賠申請。接到正式索賠報告以后，工程師應認真研究承包人報送的索賠資料。首先在不確認責任歸屬的情況下，客觀分析事件發生的原因，重溫合同的有關條款，研究承包人的索賠證據，并檢查他的同期記錄;其次通過對事件的分析，工程師再依據合同條款劃清責任界限，如果必要時還可以要求承包人進一步提供補充資料。尤其是對承包人與發包人或工程師都負有一定責任的事件影響，更應劃出各方應該承擔合同責任的比例。最后再審查承包人提出的索賠補償要求，剔除其中的不合理部分，擬定自己計算的合理索賠款額和工期順延天數。
2、判定索賠成立的原則。工程師判定承包人索賠成立的條件為：
(1)與合同相對照，事件已造成了承包人施工成本的額外支出，或總工期延誤;
(2)造成費用增加或工期延誤的原因，按合同約定不屬于承包人應承擔的責任，包括行為責任或風險責任;
(3)承包人按合同規定的程序提交了索賠意向通知和索賠報告。上述三個條件沒有先后主次之分，應當同時具備。只有工程師認定索賠成立后，才處理應給予承包人的補償額。
3、對索賠報告的審查。
(1)事態調查。通過對合同實施的跟蹤、分析了解事件經過、前因后果，掌握事件詳細情況。
(2)損害事件原因分析。即分析索賠事件是由何種原因引起，責任應由誰來承擔。
(3)分析索賠理由。主要依據合同文件判明索賠事件是否屬于未履行合同規定義務或未正確履行合同義務導致，是否在合同規定的賠償范圍之內。只有符合合同規定的索賠要求才有合法性、才能成立。
(4)實際損失分析。即為索賠事件的影響分析，主要表現為工期的延長和費用的增加。
(5)證據資料分析。主要分析證據資料的有效性、合理性、正確性，這也是索賠要求有效的前提條件。如果工程師認為承包人提出的證據不能足以說明其要求的合理性時，可以要求承包人進一步提交索賠的證據資料。
4、確定合理的補償額。
(三)工程師與承包人協商補償
工程師核查后初步確定應予以補償的額度、往往與承包人的索賠報告中要求的額度不一致，甚至差額較大。主要原因大多為對承擔事件損害責任的界限劃分不一致;索賠證據不充分;索賠計算的依據和方法分歧較大等，因此雙方應就索賠的處理進行協商。通過協商達不成共識時，承包人僅有權得到所提供的證據滿足工程師認為索賠成立那部分的付款和工期順延。工程師收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于28天內給予答復或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。
如果在28天內既未予答復，也未對承包人作進一步要求的話，則視為承包人提出的該項索賠要求已經認可。對于持續影響時間超過28天以上的工期延誤事件，當工期索賠條件成立時，對承包人每隔28天報送的階段索賠臨時報告審查后，每次均應作出批準臨時延長工期的決定，并于事件影響結束后28天內承包人提出最終的索賠報告后，批準順延工期總天數。應當注意的是，最終批準的總順延天數，不應少于以前各階段已同意順延天數之和。
(四)發包人審查索賠處理
當工程師確定的索賠額超過其權限范圍時，必須報請發包人批準。發包人首先根據事件發生的原因、責任范圍、合同條款審核承包人的索賠申請和工程師的處理報告，再依據工程建設的目的、投資控制、竣工投產日期要求以及針對承包人在施工中的缺陷或違反合同規定等的有關情況，決定是否同意工程師的處理意見。索賠報告經發包人同意后，工程師即可簽發有關證書。
(五)承包人是否接受最終索賠處理
承包人接受最終的索賠處理決定，索賠事件的處理即告結束。如果承包人不同意，就會導致合同爭議。通過協商雙方達到互諒互讓的解決方案，是處理爭議的最理想方式。如達不成諒解，承包人有權提交仲裁或訴訟解決。
(六)發包人的索賠
承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤而給發包人造成
損失時，發包人也應按合同約定向承包人提出索賠。
以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成，供參考，如有問題請及時溝通、指正。
二、工程索賠的種類
(一)按索賠的合同依據分類
1、合同中明示的索賠。指承包人所提出的索賠要求，在該工程項目的合同文件中有文字依據，承包人可以據此提出索賠要求，并取得經濟補償。這些在合同文件中有文字規定的合同條款，稱為明示條款。
2、合同中默示的索賠。承包人的該項索賠要求，雖然在工程項目的合同條款中沒有專門的文字敘述，但可以根據該合同的某些條款的含義，推論出承包人有索賠權。這種索賠要求，同樣有法律效力，有權得到相應的經濟補償。默示條款是一個廣泛的合同概念，它包含合同明示條款中沒有寫入、但符合雙方簽訂合同時設想的愿望和當時環境條件的一切條款。這些默示條款，或者從明示條款所表述的設想愿望中引伸出來，或者從合同雙方在法律上的合同關系引伸出來，經合同雙方協商一致，或被法律和法規所指明，都成為合同文件的有效條款，要求合同雙方遵照執行。
(二)按索賠目的分類
1、工期索賠。由于非承包人責任的原因而導致施工進程延誤，要求批準順延合同工期的索賠，稱之為工期索賠。工期索賠形式上是對權利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工時，被發包人追究拖期違約責任。一旦獲得批準合同工期順延后，承包人不僅免除了承擔拖期違約賠償費的嚴重風險，而且可能提前工期得到獎勵，最終仍反映在經濟收益上。
2、費用索賠。費用索賠的目的是要求經濟補償。當施工的客觀條件改變導致承包人增加開支，要求對超出計劃成本的附加開支給予補償，以挽回不應由他承擔的經濟損失。
(三)按索賠事件的性質分類
1、工程延誤索賠。因發包人未按合同要求提供施工條件，如未及時交付設計圖紙、施工現場、道路等，或因發包人指令工程暫停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人對此提索賠。
2、工程變更索賠。由于發包人或監理工程師指令增加或減少工程量或增加附加工程、修改設計、變更工程順序等，造成工期延長和費用增加，承包人對此提出索賠。
3、合同被迫終止的索賠。由于發包人或承包人違約以及不可抗力事件等原因造成合同非正常終止，無責任的受害方因其蒙受經濟損失而向對方提出索賠。
4、工程加速索賠
由于發包人或工程師指令承包人加快施工速度，縮短工期，引起承包人人、財、物的額外開支而提出的索賠。
5、以外風險和不可預見因素索賠。在工程實施過程中，因人力不可抗拒的自然災害。特殊風
險以及一個有經驗的承包人通常不能合理預見的不利施工條件或外界障礙，如地下水、地質斷層、溶洞、地下障礙物等引起的索賠。
6、其他索賠。如因貨幣貶值、匯率變化、物價、工資上漲、政策法令變化等原因引起的索賠。
索賠需要在事件發生后的28天之內提交申請，之后按照程序進行工程師審核 。若雙方協商一致，可順利完成索賠。若意見不一致，可走訴訟程序，有需要可咨詢的專業律師。
⊙聲明：本頁內容僅代表發帖者個人觀點，不代表本站同意其觀點和對其真實性負責，如涉及侵權或違法違規，請點此舉報。
⊙相關內容
·怎樣做工傷認定 工傷認定的程序是...
對于部分勞動者來講可能知道什么是工傷認定，一般勞動者在工作過程中人身受到了損害的，此時需要進行工傷認定，確定是否構成工傷事故，如果構成那么接下來受傷勞動者才能獲得相應的工傷賠償。不過實踐中究竟應該怎樣做工傷認定呢?我們一起在下文中進行了解吧。一、工傷認定的程序......
·工程款到掛靠公司了不給錢怎么辦
工程款到掛靠公司了不給錢怎么辦一、工程款到掛靠公司了不給錢怎么辦?按程序和國家相關法律規定，工程款只能通過中標單位的帳戶結算。在訴訟時效期間內及時到法院起訴解決?？梢酝ㄟ^向法院起訴要求還款，法院會依法做出判決。勝訴之后，如果對方拒絕履行的，勝訴方可以向人民法院申......
·工作時間長工傷認定是多久？
為了保護自己的權益，職員在工作過程中受傷后，會及時申請進行工傷鑒定，在認定機關受理后，工作時間長工傷認定是多久?對于一些職員，在受傷后，由于需要進行醫療治療，無法及時申請進行鑒定，欲在痊愈后申請鑒定，又擔心已經錯過索賠時間，根據相關法規的規定，工傷索賠是否有時間......
·跟公司簽空白勞動合同有效嗎？
跟公司簽空白勞動合同有效嗎?根據法律規定，公司與員工建立勞動關系，要從用工之日起一個月內簽訂書面勞動合同，否則要承擔法律責任。因此，有些公司為積極簽訂勞動合同，跟員工口頭約定了合同內容后，拿份空白的合同就讓員工簽名，即空白勞動合同，那么就得注意是否發生法律效力......
·南京律師代理
南京律師代理民事訴訟和仲裁，代理市中院、省高院申訴和上訴。......
 江蘇 鄒馥憧律師 |
 主辦律師 法學學士 |
 13814066391 |
 |
 江蘇 顧小東律師 |
| 副主任 法學學士 |
|
|
 福建 呂超律師 |
| 執業11年 |
| 13147094815 |
|
 廣東 魏向陽律師 |
| 副主任 |
| 13147094815 |
|
 江蘇 姜舂律師 |
| 副主任 執業15年 |
| 18261971312 |
|
 上海 唐敏峰律師 |
| 執行主任 執業14年 |
| 18501560386 |
|
政府有憂協助排，群眾有難協助解——河南洛浦律師事務所莫建勛律......
答辯狀往往是被告人針對起訴書當中的內容，進行回答和辯駁的文書。答辯狀通常出現在民事訴訟當中，但這并不是要求被告必須要提供......
·搶劫罪的既遂標準是什么？
搶劫罪屬于嚴重的暴力性犯罪，造成的危害嚴重，影響惡劣。在搶劫罪的量刑環節，既遂與未遂兩種情形會導致量刑輕重發生變化。因此，關鍵的問題就是如何區分既遂與未遂。那么，搶劫罪的既遂標準是什么呢?的我們為您解答。搶劫罪的既遂標準是什么?1、最高人民......
申請實用新型專利注意什么1、申請的專利名稱一定要簡潔、能夠精準表達出申請人想要保護的主題名稱，不能帶有含非技術、籠統的文字......
一、征地拆遷過程中房子被認定為違章建筑怎么辦? 第一步：遇到房子被認定為違建不要慌 我國尤其是在我國農村，形成了數量龐......
在當今這個社會，刑法主要是規范我國犯罪行為的，也就是說是對那些犯罪分子進行刑事處罰的法律。您都知道的是，刑法中對放火罪進......
一、盜竊罪量刑標準金額到30萬以上判多久?盜竊30萬以上一般是判十年以上有期徒刑或者無期徒刑?！吨腥A人民共和國刑法》第二百......
單方解除合同違約金的規定是什么?1、約金由雙方自行協商后確定，法律上沒有規定違約金的標準。2、一般情況下，違約金的標準應當于......
發明專利申請公布時間是多久？發明專利提出申請后會有2~3個月的公開準備期，公開后就進入實審，如果沒有要求提前公開，那在18個月......
對于大多數的人來說，租賃是比較常見的一種行為。租賃在我國，包括房屋的租賃，當然也包括魚塘的租賃。在租賃魚塘的時候需要進行......
