甲方：×××（寫明名稱、法定代表人和住所）（發包方）
乙方：×××（同上） ?。ǔ邪剑?BR> 甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合工程
的實際情況，達成如下協議。
第一條 承包工程概況（包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等
內容）
第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律（本條主要是用于涉外方面的）
第三條 圖紙（寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等）
第四條 甲乙雙方駐工地代表（寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務）
第五條 甲乙雙方的基礎工作
第六條 工程進度計劃
第七條 工程監督（包括隱蔽工程的中間驗收等）
第八條 人事同價款及其調整
第九條 工程預付款及工程價的支付方式和時間
第十條 工程驗收
第十一條 決算
第十二條 保修
第十三條 爭議處理
第十四條 違約責任
第十五條 雙方約定的其他內容
第十六條 本合同一式＿＿份，當事人各執＿＿份。本合同自＿＿年＿＿月＿＿日（寫明生效的時
間或者條件）之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議。補充協議與本合同具有同等
的效力。
┌───────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │
│ 發 包 方 │ 承 包 方 │ 鑒（公）證意見 │
│單位名稱（章）： │單位名稱（章）： │ │
│單位地址： │單位地址： │經辦人： │
│法定代表人： │法定代表人： │鑒（公）證機關 │
│委托代理人： │委托代理人： │（章） │
│電 話： │電 話： │ 年 月 日 │
│電報掛號： │電報掛號： │〔注：除國家另有規定│
│開戶銀行： │開戶銀行： │外，鑒（公）證實行自│
│帳 號： │帳 號： │愿原則〕 │
│郵政編碼： │郵政編碼： │ │
│ 年 月 日 │ 年 月 日 │ │
└───────────┴───────────┴──────────┘
?。玻f明
建筑工程承包合同是以建筑工程為標的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑
工程設計合同。建筑工程承包合同是很復雜的合同。涉及到工程技術標準、質量的監督檢查、施工期限
等問題，而且涉及的法律、法規也很多。因此，訂立建筑工程承包合同，應當根據不同的情況作出具體
規定，力求做到準確、明確和正確，確保工程順利進行。特別是不同工程的技術術語、語詞涵義往往都
不相同，因此，更需要在訂立合同時明確應當適用的法律和技術標準及其語詞涵義。一般來講，下列三
個方面的問題是應當注意的：
（１）作為承包方為講，首先要了解工程基本情況，包括發包方提供的圖紙情況、工程量、工程的
難易程度、工期要求、需要達到的施工力量等。如果承包方的施工力量與工程不適應，則應當講明，否
則，應當承擔相應的責任。
（２）作為發包方，應當審查承包方的資質等級，是否有力量承包此項工程。對于是否允許承包方
轉包，應當事先在合同中講明。
（３）發包方應當加強對工程質量的監督檢查，在合同中應當明確監督的方式、時間、工程內容；
對需要進行中間驗收的部分要作出適當的安排。
⊙聲明：本頁內容僅代表發帖者個人觀點，不代表本站同意其觀點和對其真實性負責，如涉及侵權或違法違規，請點此舉報。
⊙相關內容
·建設工程勘察合同（二）
訂立合同雙方： 建設單位：＿＿＿＿以下簡稱甲方； 勘察單位：＿＿＿＿勘察院，以下簡稱乙方?！ 榱嗣鞔_建設單位與勘察單位的經濟責任，分工協作，相互促進，多快好省地完成國家建設項目的 勘察任務，根據已被正式批準的建設項目計劃，經雙方充分協商，特訂立本合同，......
·建設工程征用土地合同
簽訂合同雙方： 征用土地單位：＿＿＿＿，以下簡稱甲方； 被征土地單位：＿＿＿＿，以下簡稱乙方?！ 「鶕撸撸撸撸▽徟鷻嗔C關）批準的＿＿＿＿建設項目的計劃任務書和工程選點報告等文件，按照《國家建設征用土地條例》和＿＿省（或自治區、直轄市）政府的有關規定，經......
·測繪合同
委托方（甲方）： 合同編號： 承攬方（乙方）： 簽訂地點： 根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國測繪法》和有關法律法規，經甲、乙雙方 協商一致簽訂本合同?！ 〉谝粭l 測繪范圍（......
·建設工程施工合同
第一部分 協議書 發包人（全稱）： ───────────────── 承包人（全稱）： ───────────────── 依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平 等、自愿、公平和誠實......
·江寧房產律師
江寧區房產律師提供土地法、房產法、工程建設法等建筑房地產領域的法律服務,專注于江寧區房地產領域法律研究,解決南京市江寧區的房屋購買、二手房轉讓糾紛、房屋拆遷安置補償、房屋權屬糾紛等房地產法律問題。◆江寧房產律師談房地產糾紛案件的舉證 ......
·新沂市看守所
新沂市看守所新址位于江蘇省新沂市唐店街道八戶村424省道南側（舊址在北溝街道新東路西），是新沂市...看守所，來訪路線導航：在新沂市汽車站有班車到唐店,在步行或打的即到新沂市看守所。聘請刑事律師去看守所會見、面談了解案情、申請取保候審、確定......
 江蘇 李乾溶律師 |
 主辦律師 法學碩士 |
 18602573957 |
 |
 湖北 顧小東律師 |
| 副主任律師 |
| 13986213581 |
|
 江蘇 王奮永律師 |
| 副主任律師 執業14年 |
| 13952106950 |
|
 福建 呂超律師 |
| 執業11年 |
| 13147094815 |
|
 安徽 沈培亮律師 |
| 法學學士 執業14年 |
| 18656084778 |
|
 福建 陳建青律師 |
| 主任律師 執業22年 |
| 18567906376 |
|
民事上訴狀 上訴人(原審原告)：張XX，女，生于1993年03月17日，住———。身份證號碼：———，：———。 被上訴人(原審被告)：張XX，女，女，生于1993年03月17日，住———。身份證號碼：———，：———。 上訴人張XX因繼承權糾紛一案......
·青島律師劉娜談用人單位變更后經濟補償金連續性
2010年沈某到某單位從事設備安裝工作，2015年因單位內部調整，對其工作崗位進行了變更，嚴重降低了沈某的工作待遇，并且單位一直拖欠沈某的工資，為此沈某申請仲裁其工作單位，并向膠州市勞動人事爭議仲裁委員會繳納了申請書。令其困惑的是，單位向膠州市勞動......
