發 包 人：________
承 包 人：________
為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎上，按照《民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規定，并結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協議條款的情況下，簽定本工程施工合同補充協議。
一、 工程概況
1、工程名稱：________
2、工程地址：________
3、建筑面積：________
4、結構類型：底層為框架結構、地上6+1層為磚混結構。
5、設計單位：________
6、監理單位： ________
二、工程內容及承包范圍
1、 外墻面磚改為外墻漆
2、 客廳推拉門取消
3、 本工程為滿七層，結構找坡
4、 樓梯踏步為水泥砂漿面清光
5、 外墻40 × 40 深灰色柵格取消
6、 廚房與陽臺之間門帶窗(MC-2324)取消，陽臺改為封閉式廚房。
7、 其余均按原圖施工
三、合同工期(本協議中所列日期均為日歷天數記)
1、開、竣工日期
1、1開工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;總工期____天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。
四、付款方式
本工程按建筑面積一次性包干，____元/平方米;在施工過程中，如按甲方要求另增加工程量的，按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層，二層預制板安裝完畢，甲方按合同總價的30%支付給乙方，主體五層預制板安裝完畢，甲方按合同總價的15%支付給乙方，主體七層完工，甲方按合同總價的20%支付給乙方，內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方，其余款待工程驗收合格后一個月內支付給乙方的12%，滯留3%作保質、保修金，等到保質、保修期到后一次性付清。
五、合同生效與終止、爭議處理
1、 除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務后，本合同即告終止。
2、 本補充協議一式陸份(其中正本貳份)，甲乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
3、 本補充協議系《安順市普定縣雙龍苑商住樓工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議為準。
4、 本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商解決不成提交成都市仲裁委員會。
5、 本補充協議自雙方簽訂之日起5日內生效。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
銀行賬號 銀行賬號：
簽定合同代表： 簽定合同代表：
年 月 日 年 月 日
在簽訂建筑工程合同的時候盡量要將雙方需要約定的事情在合同中體現出來，但是如果在合同簽訂以后漏掉了一些內容是可以簽訂補充協議的，但是簽合同的時候還是盡量將內容寫完整，防止補充協議出現的情況，在書寫建筑工程合同補充協議的時候合同雙方當事人都應該全面的閱讀合同的所有內容，掌握合同中的一些細節內容可以防止一些合同糾紛的發生。
⊙聲明：本頁內容僅代表發帖者個人觀點，不代表本站同意其觀點和對其真實性負責，如涉及侵權或違法違規，請點此舉報。
⊙相關內容
·?新員工入職流程
在企業單位上班，不同的職位的待遇是不一樣的，勞動者可以根據自己的實力來應聘崗位。近年來，我國大力發展人才教育，故而應聘企業高管的人員是比較多的，在職員通過面試后，是需要辦理入職手續的，那么高管入職手續如何辦理?新員工入職流程(一)入職準備1、人力中心向合格者......
·勞動關系的延續如何進行？
對于職工來說，在入職之前很多都會與用人單位簽訂勞動合同以保障自己以后能夠享受到更好的福利與待遇。但是如果合同期滿，這個時候如果雙方都認為可以繼續合作，那么此時的勞動關系的延續如何進行呢?我們就為您整理了相關的方法，來看一下吧。勞動關系延續合同經雙方協商同意，......
·臨時工合同到期不給辭工怎么辦？
臨時工合同到期不給辭工怎么辦？臨時工與正式工不同，臨時工是不用簽訂勞動合同的，就算不簽訂拉動合同也是沒有關系的，因為臨時工其實就是用人單位的短期工，所以相關規定也是跟合同工不一樣的的，那么臨時工合同到期不給辭工怎么辦呢，下面就由我們來告訴您。勞動合同法》第37條......
·人防工程施工技術要求及注意事項是...
人防工程施工技術要求及注意事項是怎樣的人防工程施工技術要求及注意事項已經受到大眾的廣泛重視。因為現在人們很關注房子，都希望能夠買到性價比高的房子。在我國的法律中，也有明確的條文對人防工程施工技術要求及注意事項的規定，那么人防工程施工技術要求及注意事項都有什么......
·南京容留他人吸毒罪律師
南京容留他人吸毒罪律師解讀容留他人吸毒罪認定標準、量刑標準、法律規定等，申請取保候審，適用緩刑，提供從輕減輕、無罪辯護。★遇到刑事犯罪問題，需要咨詢律師？律師熱線：13951899110（看守所會見、申請取保候審、從輕緩刑辯護）◆南京容留他......
·揚州律師網
揚州律師免費在線法律咨詢，代理離婚,房地產,勞動法,婚姻以及涉外等案件.★揚州律師網談公司關聯交易的界定作為公司的一種商事行為，關聯交易的產生具有其合理性，是公司制度發展的必然產物。然而其在實際運作中卻有很多的關聯交易行為對于公司現有......
 江蘇 周宏祥律師 |
 副主任 執業14年 |
 18651990859 |
 |
 安徽 史微微律師 |
| 部門主任 法學學士 |
| 15955028395 |
|
 安徽 王慶磊律師 |
| 副主任 法學學士 |
| 18056899334 |
|
 上海 邱國開律師 |
| 法學學士 執業12年 |
| 13052261268 |
|
 安徽 黃賢柏律師 |
| 法學學士 執業14年 |
| 15551750882 |
|
 浙江 何強律師 |
| 副主任律師 法學碩士 執業14年 |
| 18868876507 |
|
原告某房地產公司與買房人簽訂商品房買賣合同后，有近十個買房人支付了部分房款后，剩余房款不再支付，原告某房地產公司同時向.起訴要求解除合同，買房人支付違約金。被告陳某是該近十個買房人中的一個，收到.的應訴通知書后，被告陳某找到了仇伶律師，仇伶律......
·濰坊律師：盜竊案成功辦理
前期在某.辦理了一起盜竊案件，成功使被告人獲得緩刑，辦案效果明顯。案情：被告人（20來歲）與某女（受害人）談戀愛，當然不是特別純正的那種戀愛..，且有時晚上住在一起。由于被告人當時沒有正式工作，有一段時間比較缺錢，因此當有一天被告人再次在某女租......
