起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司
企業(yè)性質(zhì)：集體
經(jīng)營(yíng)范圍：工業(yè)與民用建筑。
流動(dòng)資金：169.5萬(wàn)元
何時(shí)經(jīng)何部門(mén)批準(zhǔn)開(kāi)業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn)
地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________
開(kāi)戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。帳號(hào)：__________________
法定代表人姓名：_________職務(wù)：_________
被告單位(全稱)： ______市職工教育培訓(xùn)中心
地址：________市_______ -______路________號(hào)
事由：建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛
事實(shí)和理由：
______年______月______日， ______縣建筑工程總公司______公司(原告，以下簡(jiǎn)稱乙方)同______市職工教育培訓(xùn)中心(被告，以下簡(jiǎn)稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標(biāo)形式，也工包材料”。承包額為495125. 74元。開(kāi)工日期定為_(kāi)_____年______月______日;竣工日期定為_(kāi)_____年______月______日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒(méi)有同有關(guān)單位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式開(kāi)工。在長(zhǎng)達(dá)一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開(kāi)進(jìn)工地的70余名職工無(wú)活可干，機(jī)具設(shè)備長(zhǎng)期雙里無(wú)用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)8059.73元。甲方雖然承擔(dān)了 25611.43元的誤工費(fèi)，但尚有57979. 30元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。
兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書(shū)(附原印件)。教學(xué)樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng) ______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。
工程結(jié)算書(shū)經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無(wú)任何爭(zhēng)議。甲方應(yīng)依合同書(shū)之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
從______年元月開(kāi)始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車(chē)房、鍋爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值174551. 87元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工資長(zhǎng)期不能支付，被迫于______年______月底撤離甲方工地。
為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。開(kāi)始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來(lái)，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。
綜上所述，甲方違反合同書(shū)的約定，單方面地推翻合同書(shū)規(guī)定的有關(guān)條款，無(wú)理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經(jīng)濟(jì)損失。《民法通時(shí)》第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。”《經(jīng)濟(jì)合同法》第三十九條第二項(xiàng)一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失;不按合同規(guī)定撥付工程款;按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。
訴訟請(qǐng)求：
責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失：
(一)付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款21793.08元;
(二) 結(jié)算零建工程款：174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元，應(yīng)付給乙方工程款10768.57元;
(三)賠償乙方的經(jīng)濟(jì)損失：______年至______年度拖欠款的滯納金54595. 88 iG;______年______月至______月設(shè)備閑置費(fèi)57979. 30元
以上三項(xiàng)合計(jì)，共242006.83元。
此致
______市______區(qū)人民法院
起訴單位：______縣建筑工程總公司
__________公司(蓋章)
_________年_________月________日
附：1.本狀副本1份;
2.書(shū)證28件。
在具體書(shū)寫(xiě)拖欠工程款起訴狀的時(shí)候，當(dāng)事人一定要注意其中的訴訟請(qǐng)求，法官通常是在這個(gè)范圍內(nèi)作出最后的判決的，因此要是不小心遺漏的話，對(duì)自己利益肯定是不利的。因此，我們建議最好委托專業(yè)的律師來(lái)幫助你書(shū)寫(xiě)起訴狀，避免遺漏訴訟請(qǐng)求。
⊙聲明：本頁(yè)內(nèi)容僅代表發(fā)帖者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本站同意其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，如涉及侵權(quán)或違法違規(guī)，請(qǐng)點(diǎn)此舉報(bào)。
⊙相關(guān)內(nèi)容
·“五險(xiǎn)一金”是每一位在職員工比較...
“五險(xiǎn)一金”是每一位在職員工比較關(guān)注的問(wèn)題，考慮的條件之一，包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)，及住房公積金，也是用人單位給自己的保障性待遇，不同的地區(qū)，相關(guān)的規(guī)定有所區(qū)別。那么，蘇州五險(xiǎn)一金比例是怎樣的?下面就將這一問(wèn)題進(jìn)行解答，您可以了解一......
·工業(yè)用地能貸款嗎？如何貸款
工業(yè)用地能貸款嗎？如何貸款?使用土地進(jìn)行抵押貸款，是一種常見(jiàn)的方式，但是不是所有的土地的類型都是可以進(jìn)行貸款的，是有一定的條件和要求的。那么，工業(yè)用地能貸款嗎?工業(yè)用地貸款有怎樣的風(fēng)險(xiǎn)呢?下面，我們會(huì)為您帶來(lái)相關(guān)的法律知識(shí)的介紹。一、工業(yè)用地能貸款嗎工業(yè)用地是指......
·根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定有必要工傷...
在當(dāng)今這個(gè)社會(huì)，工傷鑒定指的是由專業(yè)的工作人員對(duì)于受到傷害的勞動(dòng)者的傷殘情況進(jìn)行的一種鑒定程序，在我們的現(xiàn)實(shí)生活中，因?yàn)楣ぷ鞯脑蛟獬傻墓蟛糠侄歼M(jìn)行了工傷鑒定，很多人比較困惑根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定有必要工傷鑒定嗎？那么，接下來(lái)我們將為您詳細(xì)的解釋一下這個(gè)......
·工傷認(rèn)定舉證回復(fù)函是怎樣的?
職工因工受傷的，應(yīng)該委托單位盡快的申請(qǐng)工傷認(rèn)定，一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)?shù)貐^(qū)縣的勞動(dòng)局負(fù)責(zé)進(jìn)行工傷認(rèn)定。對(duì)于有爭(zhēng)議的工傷認(rèn)定，當(dāng)?shù)氐膭趧?dòng)局會(huì)將其向上級(jí)勞動(dòng)和社會(huì)保障機(jī)構(gòu)提出請(qǐng)示，上級(jí)機(jī)關(guān)受理后，在規(guī)定的期限內(nèi)做出回復(fù)，那么，工傷認(rèn)定舉證回復(fù)函是怎樣的?下面我們就為您詳細(xì)介紹......
·南京市高淳區(qū)律師事務(wù)所
南京律師為南京市高淳區(qū)公民和企業(yè)提供專業(yè)法律服務(wù)，服務(wù)范圍包括高淳區(qū)下轄淳溪街道、古柏街道、陽(yáng)江鎮(zhèn)、磚墻鎮(zhèn)、固城鎮(zhèn)、漆橋鎮(zhèn)、東壩鎮(zhèn)、椏溪鎮(zhèn)、高淳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。業(yè)務(wù)范圍：債務(wù)清理、刑事辯護(hù)、離婚財(cái)產(chǎn)、房產(chǎn)糾紛、合同違約賠償、侵權(quán)索賠、損害......
·南京項(xiàng)目律師
南京項(xiàng)目律師為公司工程規(guī)劃等項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目法律顧問(wèn)并審核項(xiàng)目合同文件，負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目投資合同談判和修改，進(jìn)行投資項(xiàng)目的法律盡職調(diào)查，為項(xiàng)目投資提供法律支持。南京項(xiàng)目律師業(yè)務(wù)涉及公司收購(gòu)、公司清算、私募股權(quán)基金投資、外商投資國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、......
 浙江 溫.律師 |
 副主任律師 法學(xué)碩士 執(zhí)業(yè)11年 |
 18667830319 |
 |
 上海 唐敏峰律師 |
| 執(zhí)行主任 執(zhí)業(yè)14年 |
| 18501560386 |
|
 廣東 魏向陽(yáng)律師 |
| 副主任 |
| 13147094815 |
|
 江蘇 姜舂律師 |
| 副主任律師 執(zhí)業(yè)15年 |
| 18662891662 |
|
 江蘇 章浩律師 |
| 副主任 法學(xué)學(xué)士 |
| 18951945636 |
|
 廣東 陳芝廉律師 |
| 法學(xué)碩士 執(zhí)業(yè)9年 |
| 18620487148 |
|
律師民警聯(lián)手舉行普法知識(shí)講座為深入開(kāi)展“法律進(jìn)社區(qū)”活動(dòng)，營(yíng)造社區(qū)居民知法、懂法、守法的良好環(huán)境，創(chuàng)建文明和諧社區(qū)，迎接十八大的勝利召開(kāi)，洛龍區(qū)“六五”普法講師團(tuán)成員洛浦律師事務(wù)所主任律師盧曉昆和安東警務(wù)室民警王海森積極組織開(kāi)展普法知識(shí)......
·承德律師尋釁滋事罪律師辯護(hù)詞
辯護(hù)詞尊敬的審判長(zhǎng)、審判員：北京市京德律師事務(wù)所接受被告人付某某的委托，并征得其同意，指派張延華律師作為被告人付某某的辯護(hù)人，庭審前詳細(xì)的查閱卷宗、會(huì)見(jiàn)被告人，在了解案件事實(shí)、證據(jù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合今天的庭審，發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、起訴......
